承包水电改造合同【精选三篇】

发布时间:

承包水电改造合同(精选3篇)

承包水电改造合同 篇1

甲方:_____________________________________________(简称甲方)

乙方:_________________身份证号码:__________________(简称乙方)

为了明确甲乙双方职责,高效、优质顺利完成工程建设,确保质量,创建文明工地,本着相互信任的原则,经双方协商特定以下协议。

一、工程概括及承包工作内容

1、工程名称:____________________

2、工程地点:________________________

3、工程概括:框架剪力墙结构,层数______,建筑面积约16万平方米。

4、分包工作内容:

1)安装工程图纸设计及变更范围内的水、电、采暖预埋安装;

2)消防、安防、弱电分项工作的预留预埋;

3)工程图纸设计的各种大于Φ300的方洞又土建预留预埋;

承包范围:施工图纸范围的所有工作内容,包括图纸答疑、设计变更、施工签证。

工程价款:以工程最终结算为准。

5、承包方式:水、电、预埋安装、安防弱电预埋,包工包料。甲方按安装总造价的%取费(包括公司管理费、税金)。甲方免费提供:施工用水电费、土建工程施工设备及施工设施、临时仓库用房和办公室(包括钢筋、水泥、木板)等。

二、合同工期

开竣工日期:按土建合同完成。

三、合同价款结算与支付

1、合同价款的结算:本工程安装部分结算按公司总包合同计算。依据《陕西省建设工程量清单计价规则(20xx)》、《陕西省安装工程价目表(20xx)》按一类取费、《陕西省市政、园林绿化价目表(20xx)》、《陕西省建设工程施工机械台班价目表(20xx)》、20xx年《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及相关配套费用文件。《陕西省工程消耗量定额勘误及补充定额(20xx)》、《陕西省建筑装饰、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额(20xx)》。

合同计价人工费执行陕建发20xx年181号文件,施工期间如果有新的文件,再随政府政策性文件而调整。

2、工程款支付:单位工程单栋主体施工至地上三层时(不包含二次结构),甲方在5个工作日内开始支付工程款,支付已完工程量____%工程款;以后进度款按月支付,乙方每月25日上报已完工程量,甲方在次月5号前审定并支付已完工程量____%工程进度款;以此类推至单栋工程完工达到竣工验收条件支付至总造价的____%。竣工验收、决算审计按有关约定期限内完成后支付至____%,留____%作为保修金。其保修期限按照相关法规规定办理。发包人不按期支付每期工程款、工程进度款、工程保证金时,应按每期应付款金额的日万分之五向承包人支付违约金。

3、履约保证金及其返还

本工程履约保证金在合同签订后3日内缴纳履约保证金保证金缴纳至本工程土地所有权的单位账户;约定此履约保证金退还次数为两次,第一次单栋主体工程施工至三层时,退还50%保证金;第二次单栋主体施工封顶时,全部退还剩余保证金(退还时不计息)。发包人不按期退还每一期保证金时,应按中国人民银行公布的同期贷款基准利率三倍的标准,向承包人支付利息)。

四、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1、安全施工:甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,杜绝违章。

2、保险、重大伤亡及其他安全事故处理:

1)乙方自行购买建筑工人意外伤害险,建筑工地团体意外伤害险费用乙方按工程造价比例承担。

2)施工现场内发生重大伤亡及其他安全事故,甲、乙双方采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者。

3)在施工过程中因乙方违反操作规程所发生的安全事故由乙方自行承担。

五、工程质量、验收与保修

1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

2、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须及时整理联系单提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。乙方严格按照施工图纸、相应图集、施工规范、质量评定标准及地方法规进行施工。

3、全部工程达到优良标准要求,并且由乙方自检自查,甲方参与监督。隐蔽验收等由乙方邀请甲方、建设单位、监理单位验收。

4、乙方根据实际情况依据甲方施工进度计划,配足劳动力,按时完成当月的计划工程量。

5、甲方、监理单位、建设单位、质量监督部门若发现质量问题,提出需要整改的,应及时正确处理。

6、必须做好土建工程的成品保护工作,严禁乱凿乱打,开槽时必须用切割机施工,安装工程应做好落手清清理工作,安装结束后应对凿掉的部分进行合理修补。

六、违约、索赔

1、违约。甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款的1‰/日给承包人作为违约金)相应顺延工程工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的停窝工等损失。

因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。

2、索赔。甲方未能按合同约定支付各种费用,顺延工期,赔偿损失,乙方可按以下规定书面向甲方索赔:

1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生的有效证据:

2)索赔事件发生后28天内,向甲方发出要求索赔的通知:

3)甲方在接到索赔通知后28天内给予批准,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在28天内未予答复,应视为该项索赔已经批准。

七、合同争议的解决

本合同执行过程中发生争议,且当事人双方协商解决不成,可向工程所在地建设行政主管部门或工商行政管理部门申请调解;调解不成,甲、乙双方任何一方可向工程所在地人民法院提请诉讼。

八、合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

九、本合同一式四份,正本各执两份。

甲方: 乙方:

代理人:

(签章)(签章)

订立日期:____年____月____日

承包水电改造合同 篇2

发包方:以下简称甲方

承包方:以下简称乙方

东兴建筑公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程,经甲、乙双方共同协商,该公项工程由甲方发给乙方施工,为了明确双方的权利和义务关系,特对承包方中的一些事项订立如下合同条款:

第一条承包范围:

世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工,办公楼土建施工中的临时用水用电。

第二条承包形式:

包工不包料。

第三条承包价款:

按世纪外滩楼建筑面积每平方米元。

第三条付款办法

第五条:工程质量:

必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工,服从建设单位及甲方人员的管理,精心施工,严格各工序的施工程序和施工质量,每道工序完成后,该试验的要进行试验,该检测的要进行检测。建筑电器工程竣工后,按建筑电气工程施工质量验收规范gb50303—20xx标准验收,质量必须达到合格。

建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb50242—20xx验收,质量必须达到合格。

避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。

若有质量不合格的生,乙方必须及时返工,其人工费、材料费由乙方承担自理。

若在竣工交付使用后,在保修期限内发生质量问题,乙方必须及时自费修理,或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题,由乙方承担责任和损失。

第六条施工安全:乙方搞好安全生产教育,必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度,重视安全生产,若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。

第七条施工工期:

土建施工阶段,水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度,若耽误工期,引响施工进度,按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。

第八条材料供应有关事项:

乙方根据设计图纸,提前计划出各种材料的用量交甲方负责人,并配合甲方材料员采购,以避免材料供应不及时影响工期。水电承包合同范本3篇。

后购材料的材质必须符合质量要求,保留好产品出厂合格证,不合格的材料不得采购进场,更不得使用于工程中。

第九条文明施工:

1、乙方必须搞好施工现场文明施工,所有材料必须堆放整齐,存放在指定的位置,随用随收,工完料净,若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失,由乙方赔偿。

2、要搞好食堂卫生和职工生活。若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为,一次给予20元及其以上罚款。

3、若乙方人员在现场打架,一次给予100元及其以上罚款。

4、搞好各工种之间的配合,搞好洞口预留、埋件预埋。

第十条特约事项:

1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电,由乙方派人跟随服务,若不跟随服务,甲方可从乙方承包费中扣除服务费。

2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理,人人持计划生育有关证明进场,杜绝违背国家计划生育现象的发生,若在各级领导检查中查出违规行为,一切责任由乙方承担。

3、乙方承包期间发生的一切债权,债务均由乙方自行处理,甲方不负责任,乙方不得拖欠民工工资。

4、由乙方引起的甲方被批评,造成荣誉损失,根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。

5、本合同自双方签字之日起生效,合同条款执行完毕失效。

6、本合同一式四份,双方各持两份。

甲方代表:

年 月 日

乙方代表:

年 月 日

承包水电改造合同 篇3

甲方:

乙方:

双方依照《_________合同法》和《建筑安装承包合同条例》,经友好协商,就水电安装施工劳务事宜,达成以下合同条款。

一、施工区域及施工内容:本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作,各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱,从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。电线在条件允许的情况下走吊顶或地面,在垂直部分需暗埋。施工过程中所用材料全部由甲方负责。

二、工程费用的计算及价格:

合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格 单位面积的工程价格(不含税)为:¥¥元/平方米 单位面积的工程价格(含税)为:@@元/平方米

本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层,施工工作面的建筑面积为4322平方米。

三、质量标准:冷、热水走管井,热水管道保温; 电线在条件

四、施工工期:20______年11月1日至 年 月 日

五、验收标准:甲方依据_________行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20______)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20______)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20______)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。

六、安全责任:乙方必须严格遵守施工现场安全规则,及各工种操作规程,杜绝安全事故发生,若因乙方原因出现安全事故,完全由乙方负责。

五、甲方权利与义务

(一)权利

1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。

2、甲方依据现场施工管理规定,对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。

3、甲方可以依据项目的实际情况,依据乙方的施工水平,作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定,对决定带来的经济后果,由责任方承担。

4、在安排合理的前提下,甲方对不服从项目管理,不服从生产调度的施工队伍,可以作出相应处罚,严重时可以解除施工合同,按纠纷处理办法进行处理。

(二)义务

1、甲方负责向乙方提供施工有关图纸壹份,并做好安全生产交

2、甲方负责合理安排生产施工,提供施工场地、水源、电源,并及时提供施工材料。

3、甲方负责协调工地各施工队组间关系,合理安排交叉作业。

六、乙方权利与义务

(一)权利

1、乙方有得到相应施工交底、安全交底的权利。

2、乙方有对违反安全操作规程的施工指令,有拒绝的权利。

3、乙方对项目生产施工的流程安排、技术方案有建议的权利。

4、乙方有拒绝甲方现场管理人员索取应酬、礼品、回扣等非合理要求的权利。

5、乙方对甲方现场管理人员的违反违纪行为有向公司主管部门举报的权利。

6、对于停工、窝工,双方协商一个合理的范围,超出部分乙方有索赔的权利。

(二)义务

1、乙方必须遵守当地政府的建筑工程相关法规,遵守甲方所制定的《现场工地文明施工规定》及甲方制定的《现场工地奖罚制度》等各项管理制度,并办好暂住证、计生证等有关证明。若有违犯由乙方全部负责损失和赔偿。

2、乙方必须将一份详细之工人名单和资料(身份证复印件、授权委托书)交给甲方存档,甲方只承认经存档备案的工人是本项目的

3、甲方应购买工地意外一切险外,如乙方施工工人在施工过程中发生意外伤害,医疗及误工费用在叁仟元以下的,乙方自行负责;超过叁仟元以上的部分,甲方负担40%;乙方负担60%。

4、乙方必须按甲方提供之图纸要求,在双方签订的工期内,完成所承包工程,并达到质量等级为优良。

5、乙方在施工过程中,自觉接受当地质监部门、业主方、甲方、监理单位的监督检查,工程质量和作业规程达到施工验收规范要求,对相关方的建议应虚心听取,禁止与相关方顶撞或发生冲突。

6、乙方在施工过程中,隐蔽工程在隐蔽以前,乙方必须通知甲方进行检查验收。如前一道工序未经甲方验收,不得进行下一道工序,如有被评定为不合格的分项时,乙方必须立即整改,直至达到质量要求,整改所需费用完全由乙方负责。

7、乙方负责保管好自己的工具、材料,如需带出工地需经甲方检查放行。由甲方提供的工具、材料,乙方必须妥善保管,如有遗失,乙方按价赔偿。

8、乙方必须无条件服从甲方合理安排的交叉作业。

七、变更

1、工程中若有图纸更改,数量增减,甲方有权以口头或书面形式要求乙方合作,单价依照双方商定,有相同项目的,按相同项目单价;有类似项目的,参考类似项目;不同类项目按市场常规价格另议。

2、工程施工期间,所有关于人工工资或物料价格之涨幅或下降均由乙方自行解决。

3、变更的内容及价格,由双方在现场及时书面确认,如有零星派工的,必须填写双方认可的“工人工时签证单”,加入结算书内一起结算。无法提供书面变更签证的,该内容视为赠送项目,不予结算。

4、由于图纸修改或甲方单方面造成的工期延误,可进行工期签证顺延。

5、甲乙双方共同承担工程项目的风险,由于非甲乙双方原因出现窝工、停工时,双方共同安排解决,及时作出另行安排工作或减员、退场的决定,把窝工停工损失降为最低。

八、工程款支付细则

1、乙方代表代领本劳务施工队的劳务工资,否则原则上由工人本人领取其劳务工资。

2、乙方每15日统计施工队的工、天数,按每人及按工程量来计算出工人施工工资费用,列表提请甲方支付,甲方在收到乙方申请支付款三天内支付进度款,工程完工验收后才将总工程款95%先结算,留5%做工程保质金,酒店开业三个月后三天内付清。

3、工程完工达到验收标准后,甲方按合同金额支付乙方工程款至合同总金额的95%,乙方施工人员退场,工程余款(合同总金额的5%)最迟在工程完工后六个月内支付给乙方。

九、退场

1、施工完毕后,乙方在甲方安排下,做好退场的组织工作,做

2、如因非甲乙双方原因,出现整个项目无法进行时,甲方有权要求乙方按规定退场,善后事宜按纠纷处理办法进行。

十、保修

1、工程竣工验收交付使用后开始算保修期,保修期为12个月,保修期间内乙方必须负责无偿维修(由于乙方原因)和有偿维修(非乙方原因),乙方在接到维修通知后,在24小时内进行处理,否则,甲方可另行派人修补,修补费用从保修金中扣除。

十一、违约责任及处理

(一)甲方责任

1、在特殊情况下(如甲方收不到工程款),甲方按照实际进场人数,发放基本工资(即进场施工工人工日数×造价信息上推荐的每天中等水平的工人工资)。

2、如果项目完工,甲方无法按规定时间支付工程劳务费,则按所欠劳务费的银行同期利息的两部支付给乙方。

(二)乙方责任

1、由于乙方原因对工程质量、进度及安全文明施工造成影响,甲方有权中止合约,且乙方必须向甲方赔偿造成的损失,并处予本合同总金额之10%的罚款。

2、乙方不能按时完工时,每超一天按本合约总金额的进行罚款。

3、在以下情况下,甲方有权终止合同。

(1)甲方与业主合同终止时;

(2)乙方不履行合约中“乙方责任”时;

(3)无合理原因,乙方擅自停工或故意拖延工期,在三天通知期满后,未作任何改善时;

(4)施工水平达不到工程所要求的质量等级时;

(5)拒绝修补不合格之工程时;

(6)确实有事表明乙方不能继续履行本合同内容时。

(三)争议处理

1、遇到不可抗拒因素(如战争、地震等)造成的损失,由甲、乙双方各自承担。

2、出现质量争议纠纷的,如双方协商无效,即提请南宁市质量监督站进行质量鉴定,费用由责任方支付。

3、如有违约或争议,双方协商无效,提交仲裁,无论是甲方或乙方提起,仲裁地点均在广西壮族自治区南宁市。

十二、本合约经双方签字后生效,保修期满后终止。

十三、本合约一式四份,甲方贰份,乙方贰份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日