空调工程合同（通用11篇）

空调工程合同（精选11篇）

空调工程合同 篇1

甲方：

乙方：

甲方委托乙方安装中央空调工程，为明确双方的责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商拟定如下条款，以供双方互相监督，共同遵守。

第一条：工程概况。

工程名称：

工程地点： 。

第二条：产品概况

盘管品牌 盘管型号

第三条：售后服务

质量保证，从完工验收之日起，保质期限为一年。

第四条：施工方案

乙方提供方案给甲方，经甲方认可后交付施工，如工程有修改，经甲乙双方协商后方能改动及施工，在施工期间，如甲方需增加项目有所改变，费用相应增减。

第五条：工程工期

施工工期按双方拟定自 至 内完成，室内项目如因自然天气因素，或因停电、停水或受其它工程制约等原因而影响施工进度，则工期按实际时间顺延。

第六条：双方责任和义务

甲方：

1、提供施工场所及工料堆放场地;

2、提供符合要求的电源至乙方指定的地方，并附有独立开关。

3、提供符合要求压力的水源至乙方指定的地方并附有闸阀。

4、按时支付工程款，如超期按每天工程总造价的0.5%收滞纳金，如超期一个月视为违约，乙方将通过法律途径追缴工程款和违约金，所发生的费用均由甲方负责。

5、装修工开空调风口、检修孔如需费用，由甲方承担。

乙方：

1、做好工程用设备和主材的统计工作，并提前做好材料采购工作。

2、做好文明施工，配合甲方做好每天的垃圾堆放，保持现场整洁。

3、确保施工安全，遵守施工安全操作规程，确保不出安全事故，因施工中发生的一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。

4、对于材料的改变和代用，乙方必须经过甲方认可后，方可用于安装。

5、甲方只负责使用空调，其它一切费用由乙方负责。

第七条：合同价格及结算

1、工程造价：整个工程包括设备、材料及安装人工费(不含税)合计人民币大写圆。

2、甲乙双方协议签字后，甲方向乙方支付人民币圆。

3、风机到场后支付

4、完工调式，试机运行正常后，甲方向乙方支付工程价的5%为保质金，质保期满三天内付清。

第八条：材料

1、空调设备：海尔风盘管

2、主材及辅材的采购、运输、加工、安装、调试、施工协调等，一切费用，由乙方承担。

第九条：合同生效及其他

本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，合同经双方代表签字后即行生效，生效后双方必须严格执行合同规定的内容，工程验收合格，工程款支付完毕及保修期满，合同即告终止。

第十条：主要材料、设备清单见附页。

第十一条：本合同违约金为伍万元整。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

年 月 日

空调工程合同 篇2

经友好协商甲已双方同意按下述条款和条件签订本合同(以下简称“合同”)

一、 合同标的

本合同设备将用于 。 设备名称： 。 详细清单见附表。

二、合同价格

1、本合同总价在本合同有效期内为不变价。

2、保质期限：按国家新三包标准执行。

3、本合同货物在甲方未付清全额合同款前，货物所有权归属乙方。

三、付款方式

1、合同签订，即付定金合同总价的元;(大写：。

2、内机设备到场施工前，即付合同总价的元;(大写： 元整)。

3、外机设备到场施工前，即付合同总价的元;(大写： 元整)。

4、设备安装调试完毕，3天内付合同总价的，(大写： 元整)。

四、安装与验收

1、甲方应在施工进场前5天以书面形式通知乙方进场施工。

2、货到现场，甲方在接到乙方通知后应及时到现场，与乙方一起根据合同清单对设备进行验收。

3、设备定货周期：末端设备拾个工作日;主机设备接到通知拾个工作日。(如果设备为定制设备，设备定货时间另外商定。)

4、工程进度及具体完工时间根据装潢施工进度双方协商。

5、设备安装、调试完毕后交付甲方使用。

五、双方职责

1、甲乙双方应在施工期间密切配合，甲方应免费提供乙方安装所需水电。

2、乙方在施工过程中应与装修单位密切配合，必要时则由甲方出面协调。

3、乙方应根据现场实际情况与甲方协商确定施工方案，确定后乙方则严格按施工图施工，双方不得随意更改或增减。

4、若甲方需要更改图纸时，超出部分设备及材料费、人工费由甲方承担。

5、室内出风为侧出风时，在出风口处如有灯带或遮挡物的装修，会直接导致空调效果不好，如有出现以上情况，需用户签字确认后再施工。

6、梁上打洞，会改变建筑受力结构，建议用户降低吊顶高度，从梁下走管，如要梁上打洞，由甲方确认打洞位置，并签字方可施工。

7、甲方负责把所有的空调所须电线铺设到位，(备注：室内风机盘管供电须将电源线分配到每个风机盘管配电盒，主机的配电须要做配电柜，并将每路电源线分配到每个主机及水泵。)室外机安装机座，由甲方负责。

8。、制作风管：风管制作数量以现场实际数量为准。

六、违约责任

1、合同生效后乙方开始安排采购、生产，如甲方中途退货的(除不可抗力外)，则应承担不低于货款总额30%的违约金。乙方将产品制造完毕后甲方退货的，乙方可以不返还已收取的全部货款(包括定金)。

2、乙方收取定金后(除不可抗力)不交货的，除返还甲方已付货款外，还应承担不低于货款总额30%的违约金。

3、延期付款：如甲方未能按合同规定时间支付货款，超过7天后则乙方按每延误一天按货款总价千分之一计算违约金，但最高不超过货款总价的10%。

4、延期交货：交货具体时间由甲方提前30天书面通知，如乙方未能按书面通知时间交货(除不可抗力)，超过7天后则甲方按每延误一天按货款总价千分之一计算违约金，但最高不超过货款总价的10%。

七、不可抗力

合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。一旦不可抗力的影响消除后，应立即恢复履行本合同。

八、合同生效及其它事项

1、本合同经双方的代表人签字，并加盖公章之日起生效。生效后根据《合同法》执行。

2、本合同一式正本贰份，甲方壹份，乙方壹份。

3、任何一方未经另一方事先同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

4、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，双方可以补充协议加以补充或增加条款，但补充增加部分不得与原合同文件相矛盾，更不得修改其实质性条款。补充协议或增加条款与本合同具有相同的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调工程合同 篇3

发包方： （以下简称甲方）

乙方方： （以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对空调安装工程签定工程质量保修书。

一、工程竣工后回访制度

1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。

2、回访时间为质量保修期开始每月回访一次，直至质量保修期届满。

3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。

二、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。

三、质量保修期

本工程质量保修期为 贰 年。

四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的 5 %扣留。

五、质量保修金的返还：工程竣工验收合格并交付甲方之日起且乙方在质保期内正常履行义务，甲方在质保期满一年后无息退还质保金3%，满二年后无息退还质保金2%。

六、质量保修责任

1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。

2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。

3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：

（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；

（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的。

5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。

6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，责任均由乙方承担。

7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。

8、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。

9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。

10、质保方案。

七、保修质量

乙方负责保修的质量，工程保修项目完成后须经业主或甲方代表验收签字方可。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。 因乙方施工质量问题，乙方维修两次后，同一部位再出现类似问题，乙方每次每项向甲方支付违约金￥20000元，同时，甲方有权委托他人修理，由此引起的费用和责任由乙方承担。

本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。

（甲方）： （乙方）

法定代表人或委托代理人（签字）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系电话： 联系电话：

经办人（签字）： 经办人（签字）：

空调工程合同 篇4

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，实际情况，甲、乙双方经过充分协商达成以下协议，以资共同遵守。

一、项目名称：卫辉市地税局办税服务厅

二、项目地址：卫辉市地税局

三、工程内容：空调主机、冷媒管道、冷凝水排水管道、主机电源、设备运输、吊车、施工费及除主机外的所有材料购置(铜管、电线、保温材料、冷凝水排水管道、支吊架及税金)。

四、工程价款：20800元 大写：贰万陆仟捌佰元整

五、付款方式：

工程安装完毕后甲方一次性向乙方支付清工程款。

六、施工日期 ：

( 日内竣工)。

七、甲方责任：

1、免费提供满足乙方施工要求的水、电、场地等条件。

2、即使按合同支付乙方款项。

八、乙方责任：

1、 严格按照甲方要求进行施工

2、 依照国家、行业有关规范按期保质的完成工程任务。

3、 为安甲方合理要求施工造成的返工、误工、质量问题由乙方负责。

4、 自觉遵守安全施工规则，采取切实可行的安全措施防止一切火灾，人身伤亡和设备损坏事故，凡因乙方自身引起的责任事故由乙方自行负责。

九、合同生效和终止：

本合同自双方签字盖章后生效，全部工程竣工结清合同款、履行完合同内容后失效。

十、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调工程合同 篇5

合同编号：

签约地点：

需方：

地址：

电话：

传真：

法定代表人：

签约代表：

供方：

地址：

电话：

传真：

法定代表人：

签约代表：

本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

一、产品名称：

该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

新、排风机采用应达风机。

付款方式：

1、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。

2、需方指定日期XX年月日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

3、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。

4、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付元,以及部分加工设备(咬口机、台钻、无齿锯等)。

5、XX年月日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

6、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于5人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

7、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

二、技术说明：

1、中央空调工程方案设计说明及依据(见附表)

2、系统说明(见附表)

3、主要设备技术参数(见附表)

4、运行费用分析(见附表)

三、工程内容：

说明：本工程为后续接手工程。

1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

2、空调制冷、热水系统的安装调试。

3、空调控制系统的安装调试。

4、空调水泵系统的安装调试。

5、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。

6、排风、新风管道系统的安装调试。

7、风机减振、消音系统的安装调试。

8、新风机组的制作、安装、调试。

四、设备运输及安全：

1、需方责任

需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

2、供方责任

供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

五、质保期：

1、空调系统整体部分：

设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

2、空调系统风机盘管部分：

设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

六、安装：

1、严格按进行施工。

2、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

3、严格实行。

4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

5、施工工期：

空调系统主体部分10天。排风系统5天。

其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

七、售后服务：

1、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修;若因需方提供产品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。

2、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。

3、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为b级监控对象。

b级监控单位工作内容：

详细的客户档案(需供方配合提供)

客户空调系统运行、维修记录

季节性设备保养、调试记录

定期预警记录

专人负责及交接记录

5、供方将不定期进行季节性客户走访。

6、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

7、开通24小时技术支持电话：

八、需方责任：

1、提供合理的施工现场。

2、提供不小于10平米的'库房。

3、提供专职现场协调人员。

4、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

5、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

7、有义务对供方的工程价格进行保密。

九、供方责任：

1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

2、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的合理性。

3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

8、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

十、合同附件：

1、施工明细图。

2、现场施工规范。

3、现场施工安全制度。

十一、工程变更说明：

1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

2、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

4、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

十二、不可抗力：

1、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

2、合同的价格不因不可抗力而改变。

十三、仲裁：

1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

2、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

十四、合同生效：

本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

需方：供方：

空调工程合同 篇6

发包单位：(以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就安装中央空调设备达成如下协议：

第一条 设备情况：

1、设备情况：格力中央空调：模块式风冷热泵型机组、卧式暗装风机盘管等：另附 (规格型号、数量) 。

2、安装工程概况

(1)工程地点及面积：遵义市中华北路287号：安装空调面积12530㎡。

(2)工程造价：按(黔)招字(20xx)46号中标价：3556038.00元，(大写)叁佰伍拾伍万陆仟零叁拾捌元整。

(3)开工日期：201 年 月 日：

(4)竣工日期：201 年 月 日：

(5)付款方式：转帐或汇款。

第二条 乙方工程设备、材料进场后，由甲方检验(签字盖章)确认后指定设备、材料货物堆放地点。(甲方指定的地点必须是具有安全保证的仓储房)工程设备、材料的安全由双方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。

第三条 产品设备的安装、调试、验收;

1、乙方负责中央空调的安装、调试及验收;甲乙双方商定：

(1)201 年 月 日之前(中标后)，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

(2)20xx年 月 日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;

(3)20xx年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提供并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签订合同的补充文本加以确认。

第四条 价款结算方式、决算方式及期限;

1、本合同工程安装总价款为人民币355，6038.00元(大写：叁佰伍拾伍万陆仟零叁拾捌元整)。

(1)合同签订后，甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的50%177，8019.00元);(大写：壹佰柒拾柒万捌仟零壹拾玖元整)。

(2)乙方工程材料(非诚品)进场，由乙方自行管理，甲方验收签字认可后，甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的20% 711，207.60)(大写; 柒拾壹万壹仟贰佰零柒元陆角整)。

(3)工程尾款占合同总金额的30%106，6811.4元)，(大写：壹佰零拾陆万陆仟捌佰壹拾壹玖元角整)：设备调试完毕，工程竣工验收合格证后，甲方七天内付清。甲方未付清债款以前，材料及空调设备权属乙方。

(4)价款决算方式：合同价以及甲方、监理以及设计方共同签字认可的设计修改、增加项目、设备现场签证而引起的工程量(经验收合格的工程量)的调整，作为最后的工程价款决算。

第五条 违约责任

一、乙方责任;

1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在到达此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款总额1%的违约金，但因甲方原因造成的除外。

4、由于安装不符合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

5、乙方承诺在使用过程中室内温度达到下表要求：

二、 甲方责任;

1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作及与装修工程方的协调等工作。

2、开工前10天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、指定连接施工水电位置。

3、施工图修改由乙方协调，费用由乙方负责;

4、甲方中途终止工程，按国家有关规定执行;

5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同总额的1%的违约金，但违约金总额不得超过合同款总额的5%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

6、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

7、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在到达此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

8、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延;

(1)工程量变化或设计变更;

(2)不可抗力

(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

(4)甲方同意工期顺延的其他情况;

第六条 产品质量责任和售后服务条款;

1、自验收之日起，工程保修期为18个月。在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

2、质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签订合同予以确定。

第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

第八条 解决合同纠纷的方式;执行本合同发生的争执，由双方友好 协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向原告所在地法院提起诉讼。

第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

第十一条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十二条 本合同正本一试四份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调工程合同 篇7

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

为保证 按期保质量圆满完成，合同双方本着明确责任、分工负责、互助互利原则，按照“中华人民共和国经济合同法”、“建筑安装工程承包条例”有关精神，结合本公司实际，对以下条款达成协议：

第一条 工程概况

1.1工程名称：

工程地点：

承包范围：设计图纸及预算清单内。

施工内容所指的是甲方提供的施工现场、施工图中明示的所有内容;施工内容包括施工图中要完成的项目所需要的全部直接或间接内容。

1.2承包方式：工程量详见《工程报价预算表》。

1.3工期：合同签订开工日期为20xx年月日，竣工日期为20xx年月 日停水、停电、自然灾害或者其他不可抗力因素影响，工期按实际停工工时顺延。

1.4质量等级：合格

1.5合同价款：

双方以《工程报价预算表》作为依据，按照单价包工包料方式计算，双方以《工程预算表》作为增减工程计算依据，按照综合单价包工包料方式计算，承包总价暂定人民币 ，(小写)： 元。

1.6结算方式：单价不变，按照合同书进行结算，特殊项目按实结算。

第二条 技术要求

2.1本工程按国家现行技术标准和施工验收规范及验收评定标准验收.

第三条 甲方工作

3.1清理场地，提供临时水、临时电接入点，和具有设计资质的图纸。

3.2乙方施工完毕书面通知甲方验收，甲方三天内组织完成验收工作，如有整改需要书面另行通知乙方。

第四条 乙方工作

乙方按约定的时间和要求做好以下工作：

4.1按约定保护好现场装饰面、设备以及其它成品、半成品。

4.2已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护。

第五条 进度、质量、图纸方面的要求

5.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的标准。工程质量需符合规范、标准和设计要求。

第六条 进度款支付及结算方式

6.1乙方人员/空调进场前，甲方支付乙方合同价款的;

6.2乙方完成工程量总量的%，甲方支付乙方合同价款至;

6.3乙方完成工程量总量的，甲方支付乙方合同价款至;

6.4工程完工经甲方验收合格，交付甲方使用后3个月，甲方支付乙方合同价款至最后5%质保金。

第七条 保修

7.1保修责任范围：除甲方使用工程人为损失、原设计错误隐患、甲方要求的材料代用原因、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及有力不可抗力因素损坏，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部件、部位、整体或单件的损落、质变、丢失、开裂等，均属乙方保修责任范围。

7.2保修内容包括：合同条款所包含的工程项目的全部内容。

7.3保修期限：以单位工程竣工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行，保修期限为壹年。

7.4保修期间，乙方应在接到甲方书面通知后3天内派人维修，否则甲方可委托其它单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。

第八条 其它

8.1未尽事宜由双方协商解决。

8.2本合同由双方代理人签字之日生效。本合同结算款项付清后失效。

8.3本合同一式二份，由甲方持一份、乙方持一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调工程合同 篇8

委托方(以下简称甲方)：

承接方(以下简称乙方)：

甲乙双方经过友好协商，本着平等互利原则，按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，共同签订本合同，合同条款如下：

第一条 ：工程内容

一、 工程名称：

二、 工程地点：工程范围：依据乙方设计的施工图

备注：1、本工程采用的空调主机型号为30HXC-250B

2、本工程不包含空调设备电源

第二条：承包方式

本工程采用包工包料方式承包施工。

第三条：工程造价

本空调系统工程总造价合计人民币 ￥1552207.00元。大写: 壹佰伍拾伍万贰仟贰佰零柒元整(未含税)。

第四条：第二条 施工组织设计和工期

1、 进度计划

乙方提供施工组织设计和进度计划的时间：乙方开工之日应提供施工组织设计、施工进度计划。

第五条：工程质量规范

1、 本空调系统依据乙方设计的工程图纸及国家有关暖通 施工工期 合同工期定为自合同签订之日起 45个工作日。程系统安装规范进行施工。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、 乙方应认真按照标准和规范要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。

第六条：工程验收

1、 在施工期间，甲乙双方应委派现场代表负责施工现场的管理，处理施工中所出现的问题;乙方在施工中应与现场的其他施工单位积极配合，并服从甲方的计划与安排。

2、 乙方在达到合同所规定的工作量及质量要求后，要对系统进行运行调试，调试完成后，便可向甲方提出书面竣工验收通知，甲方在接到乙方通知七天内应组织验收人员对于工程进行验收。

3、 工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算。

第七条：付款方式

双方签订合同后，乙方组织人员进场施工，甲方须支付设备到现场后，甲方须再支付乙方设备款465662.00元设备运行调试验收后，甲方须支付乙方263875.00元验收一年后，甲方须支付乙方余款:46566.00元(为3%乙方预付款776103.00元(为50%工程造价)。 (为30%工程造价)。 (为17%工程造价)。 工程造价)。隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市有关规定执行。 如验收不合格，乙方应立即返工，返工所需费用由乙方

第八条：双方责任

在履行合同过程中，由于一方的原因给双方造成损失的，责任方应赔偿损失;遇有自然灾害等人为不可抗拒的因素而影响履行合约时，工期顺延，任何一方不得终止合同。

第九条：安全施工

1、 乙方应教育工人严格执行操作规程，防火、防盗。严格乙方为甲方免费保修2年，保修期满后，有偿维护保施工中出现争议，甲乙双方应友好协商解决;如仍未能乙方同意甲方在本工程完工后立即验收，合格后按付款乙方在无任何不可抗力因素情况下若延误工期，每延期解决，可提请有关部门仲裁，直至上诉当地法院裁决。 方式第3条支付乙方款项。 一天，罚款1500元, 如因现场水电、装修等原因造成无法验收的情遵守业主大厦的各项安全、保安、清洁、环境等规章制度和规约。

2、 乙方应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，采取事故预防措施，确保施工安全和第三者安全，并随时受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。所有进场施工人员必须按国家安全生产的相关法律法规购买工程保险及意外保险，否则不支付工程款。在施工中发生工伤事故，按事故责任的认定追究相应责任人的责任，负有事故责任的人员涉嫌犯罪的，依法追求刑事责任。

第十条：合同附件

本合同未尽事宜可用合同附件形式由甲、乙双方及时共同签订，合同附件是本合同的组成部份，与本合同具有同等的法律效力。

第十一条 ：其他

1、在工程开工前，如有必要甲方须做好申办乙方进场施工的各项有关手续、证明，并提供安全施工环境、材料堆放场所及施工中所需的用水和用电设施。

2、乙方应做好施工现场安全教育、管理工作，乙方如有现场发生技术事故，由乙方自负。本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。本合同自签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

空调工程合同 篇9

发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 签订地点：

鉴于甲乙双方已经充分协商，双方约定：甲方委托乙方采购 中央空调产品(具体明细见附件：《 设计方案 》)，并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成，本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款：

第一条 工程名称：中央空调安装工程(前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，前述空调安装工程以下简称“本工程”)。

第二条 工程地点：

第三条 工程范围：

第四条 空调电源：空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料及风口开空)到空调机组所需之指定位置。

第五条 施工要求：乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算(具体明细见附件：《 设计方案 》)进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工需要中央空调施工作出局部调整，须经甲乙双方现场代表共同签字确认后方可施工，且甲方须对调整部分追加相应费用，具体内容须经双方协商另立补充协议。

第六条 工程验收：

按照《通风空调工程施工质量验收规范》执行。

第七条 工程周期：本工程工期为 45 天，即自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日;室内主体部分工期为 / 天，即处 / 年 / 月 日至 / 年 / 月 / 日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)

第八条 承包金额及付款方式

本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)： 柒拾贰万元整，(￥： .00元 )。

8-1 本合同签定之日，甲方向乙方支付本工程总承包价的 15 %，即人民币(大写)：壹拾万零捌仟元整，(￥： .00元)。

8-2 本工程室内主机运抵施工现场当天，甲方向乙方支付本工程总承包价的25%，即人民币(大写)：壹拾捌万元整，(￥： .00元)。

8-3 本工程室内主体工程完工、主机运抵施工现场，甲方向乙方支付本工程总承包价的30%，即人民币(大写)贰拾壹万陆仟元，(￥： .00 元)。

8-4 本合同设备中的主机安装完毕、系统调试完毕，交付甲方验收及合格后，甲方开业后壹拾个工作日内向乙方支付本工程总承包价的27%，即人民币(大写)：壹拾玖万肆仟肆佰元整，(￥： 元)。工程总价3%(大写：贰万壹仟陆佰元整 ￥ 元)作为质保金，质保期满贰年后壹拾个工作日内全部付清。

第九条 甲方权力与责任

9-1 甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方认可后，形成最后执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。

9-2 甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。

9-3 如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工作建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。

9-4 涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。

9-5 严格按本合同书中第八条款的约定支付项目所需款项。

9-6 甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试等工作，协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。

9-7 甲方不得泄露乙方申明的秘密。

9-8甲方在附件条款中双方约定的期限内，对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。

9-9 对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第七条款“本工程周期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。

第十条 乙方权力与责任

10-1 乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。

10-2 乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。

10-3乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同设备的漏订或错订问题，乙方应免费补订及更换相应设备，保证系统在合同期限内安装、调试完毕，并交付甲方验收。

10-4 设备运抵甲方现场后，甲乙双方进行现场开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。

10-5 本工程系统安装及调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏，乙方负责免费修理更换零部件或提供新品，由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏，由乙方提供的更换部件只收成本费。

10-6 乙方完成所承担的任务后，须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。

10-7 乙方在调试通过后，必须向甲方移交所有与本合同有关的系统软硬件及使用说明书，维修手册等有关技术文档。

10-8 乙方应保证甲方对其提供的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利，任何由此引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理，乙方须承担由此产生的一切后果及费用。

10-9 乙方提供货物的包装，应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质、其责任和发生的费用由乙方承担。

10-10 乙方在施工过程中应注重安全施工，因施工安全所造成的事故由乙方承担。

10-11 乙方与甲方共同确认本方案，并进行施工督导及工程验收。

10-12-1 若因甲方付款未严格按照本合同第八条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误，概由甲方负责。乙方保留对本工程所需 损失向乙方作出本合同总金额的0.5%/天的补偿。10-12-2 如因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指：地震、水灾、风灾、泥石流等。)造成施工工期延误，乙方须向甲方作出本合同总金额的0.5%/天的补偿。

第十一条 施工工具由乙方自行提供。

第十二条 乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装，凡本合同工程图纸未约定、说明的，按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。

第十三条 甲方义务为乙方在现场施工提供必要的协调、帮助。

第十四条 其它约定。

本协议书壹式贰份，甲乙双方各持壹份，双方签定时生效。

本协议未尽事宜双方协商解决。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

甲方代表： 乙方代表：

单位电话： 单位电话：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

空调工程合同 篇10

甲方： （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方经友

好协商，达成如下协议：

第一条 工程内容：

工程名称：

工程地点：

承包范围和内容：

合同工期：

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

工期总日历天数为： 天

第二条 双方责任：

甲方责任：

1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，

2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度

和资料的可靠性负责。

3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。

4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。

乙方责任：

1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。

2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-20__）进行施工组织和具体实施，保证质量。

3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。

第三条 合同价款及支付：

1、合同价款：本合同总金额大写： 元整。

2、付款方式：合同签订三日内，甲方支付乙方材料款：即 人民币，工程完成后，甲、乙双方共同验收，合格后付清余款：即 元人民币

3、付款账号：

银行账号：

持卡人：

开户行：

第四条 质量标准、验收及工程质量保证：

1、工期：同合同工期。

2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。

3、竣工验收：

3.1、乙方应委派有专业资质的.人员进行调试、验收。

3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收；如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。

4、工程质量保证：

4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。

4.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。

第五条 违约

1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；工程延期超过五天，每

延误一天，乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金；工期延误超过10天，甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工，或现场不能满足乙方施工条件等原因，造成的乙方未按期完成施工内容，经甲、乙双方确认后，乙方不负违约责任。

第六条 仲裁及诉讼

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好办商解决。如不能解决，则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。

第七条 合同生效及其它

1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。

3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。

4、合同中的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

本合同书共二份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

代表签字： 代表签字：

空调工程合同 篇11

发包方（甲方）：代表人：

承包方（乙方）：负责人：

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工作内容：

4、承包方式：

二、产品的安装、调试

1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：

（1）________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

（2）________年____月____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

（3）________年____月____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。

三、双方责任

1、甲方责任

（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。

（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。

2、乙方责任

（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。

（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。

（3）乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

四、验收

1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。

2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。

五、付款方式

1、合同总价款为人民币_______元。

2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______元，验收完毕后甲方一次性付清。风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

六、工程保修期

工程系统由乙方保修________年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

七、违约责任

1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。

2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。

八、其它约定

1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。

2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

甲方：

乙方：

签订时间：________年____月____日