工程雇佣人员责任合同(3篇)

工程雇佣人员责任合同（通用3篇）

工程雇佣人员责任合同 篇1

甲方：：按照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：

第一条：工程承包范围

1.1工程地点：____市____区南法信镇。

1.2承包范围：北京岸行政信息楼电气设备装施工。

第二条：工程承包方式及合同单价

2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中施工质量、全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。

2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。

2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是完成本工程合格项目的全部支付。对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致窝工、误工、停工等现象，不得以任何理由向甲方索取任何费用。

第三条：工程承包内容工作内容包括但不限于以下施工工序：母线、控制设备及低压电器装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。

第四条：工期和工程进度

4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：________年____月____日前地下结构完成，达到177;0.000板全部封顶。________年____月____日前整体结构封顶完成，________年____月____日结构验交，转入装修阶段，________年1____月____日竣工。

第五条：项目经理与技术负责人

5.1委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是： 李 ，技术负责人： 熊

。

5.2施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。

5.3施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。

第六条：工程质量

6.1必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1～2%的经济处罚。

6.2协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，配合。

6.3应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻9001：20质量管理体系标准、14001：1996环境管理体系标准和GB28001：20职业健康全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。

第七条：协作与配合

7.1在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给指定水源，负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。

7.2为保证工程按计划顺利进行，应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。应无条件服从并不向甲方索取任何费用。

7.3若本工程施工对已完工程造成破坏，由负责无偿修复并达到质量验收标准。

7.4用电设施、电气管道的预埋件由自行负责制。

7.5为规范管理，进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对进驻现场人员的工资，由造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议应该承担的一切责任和费用。

第八条：月计价（结算）及拨款

8.1本合同工程每月20～____日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10％作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-20）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。

8.2在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。

8.3本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。

8.4为了保护民工的权益，为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当所计工程款不足以支付XX人员工资时，将承担责任并补齐其差额部分。

8.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，不得以任何理由提出仲裁或诉讼。

8.6所有工序完工后凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。

8.7根据国家的税务政策，对计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，应出具税务发票给甲方财务列入成本。

8.8本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元天计，技工按45元天计。

第九条：材料供应

9.1为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由自备，当XX部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转入使用，其购买及运输过程中发生的费用均由无条件承担。

9.2用于本合同的主要材料（见附录《装工程主要材料目录》）由甲方供应，卸车由负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由自行采购且质量必须满足规范要求。

9.3主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为10000～50000元并追究责任。

9.4须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由按市场价的

1.3倍承担。

9.5必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在单价内，不得因此向甲方索取任何费用。

9.6因工程需要需采购材料时，先由根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购买。

第十条：甲方责任

10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。

10.2负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。

10.3指导工程的施工，对进度、质量、全实施全方位监督和控制，保证工程的圆满完成。

10.4负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。

10.5提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。

10.6负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。

10.7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。

第十一条：责任1

1.1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。1

1.2进场施工的劳务人员，必须与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。1

1.3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求____日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力。1

1.4严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用自行承担。1

1.5应精心组织、合理排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因施工给当地居民造成了损害，应承担其产生的一切损失和费用。1

1.6应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度1

1.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施应进行维修养护，未经甲方同意不得拆除。1

1.8按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。1

1.9负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。1

1.10无论什么原因不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。1

1.11不论什么原因不得擅自停工，否则给予10万元一次的罚款。1

1.12因各种原因，需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由负责。

第十二条：全及文明施工1

2.1在施工中要认真执行“全

第一、预防为主”的方针，经常对所属人员进行全交底，全教育和宣传，并按本协议及有关建筑施工全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的全防护措施，遵守全规程，杜绝违章作业，确保全生产，避免伤亡事故。1

2.2必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转承担。如果在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由自行处理并承担责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对进行的全处罚。1

2.3甲方将在前三期的工程计价中每期扣除1万元作为全生产保证金。凡因责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给予XX10000元处罚，每亡一人给予XX30000元处罚，同时其责任事故均由承担，虽然甲方给予了全生产处罚，但并未能免除或减轻应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生全事故，工程完工后退还全保证金。1

2.4为了保障进入现场人员的全，应在全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和排专职全防护员现场指挥，其费用已包括在包干单价中。1

2.5不按业主监理工程师和甲方的要求进行全施工的，甲方将不予计量。1

2.6施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对XX处以3000～8000元的罚款。1

2.7应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必须佩带上岗证牌，头戴全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予违章者500～1000元次的罚款。

第十三条：违约责任1

3.1 有下列情况之一者，甲方有权终止协议，收回所有单项工序并追究违约责任，同时将清退出场，必须在收到甲方退场通知之日起____日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由自行承担：

（1）、经甲方组织检查，在施工进度或质量方面存在严重问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若仍组织不力，改善不大，甲方将向发出

第二次通知书警告，同时，给予____日观察期，情况未见改观或整改不理想时；

（2）、施工质量达不到要求，甲方有权要求无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；

（3）、施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；

（4）、全管理体系不健全，造成等级以上全事故的；

（5）、严重违约使协议不能继续履行的。1

3.2不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回所有单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由自行承担退场引起的相关损失。

第十四条：履约保证1

4.1 根据本工程的特殊情况及单项工序的特点，甲方不向支付任何预付款，但在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证

金 壹拾 万元，工程竣工后无违约情况给予退还。

第十五条：质量保证金条款1

5.1为确保工程施工质量，本合同采用质量保证金制度。甲方扣留当月验工计价款10%作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5%，其余5%在缺陷责任期满后________年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分仍然应承担责任。应在收到修补通知之日起____日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。

第十六条：合同附件1

6.1 向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。1

6.2 双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、全许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、全规范的条款。都是本协议的组成部分。

第十七条：争议解决1

7.1 协议履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向____市____区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。

第十八条：协议生效与终止本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。

第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，壹份。甲

方：（公章）

乙

方（公 章）代

表：

代

表：____日期：________年____月____日

工程雇佣人员责任合同 篇2

甲方(聘用方)：__________

乙方(受聘方)：__________

甲乙双方根据国家有关法规、法律、按照自愿、平等协商一致的原则，签订本合同。

第一条：

1、合同有限期：自______年______月______日至______年______月______日止合同期满聘用关系自然终止。

2、甲方承包给乙方工作内容为消防管道安装、调试。(包括室内和地沟)

3、乙方在每天工作8小时，超过规定时间为自愿加班。

4、乙方承包消防管道安装、调试，必须按照图纸及规范要求来操作，最后完工以注水打压(压力为10MP)无漏水为合格，如未按合同执行，出现任何后果由乙方自行承担，补偿一切损失。

第二条：乙方工作报酬

施工人员主要安装烟感探感器、布线、火自动报警及调试等，人工费按每个烟感元来计算总电路的费用

第三条：责任制度

1、本合同签订签字之日起，工作人员必须完全遵守规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理、教育，如违反制度、纪律则按甲方要求给予处罚。

2、本合同以上几点主要强调工作人员的安全及责任，凡是有工作期间或上下班路途中，造成人员伤、病、死与甲方无任何关系。

3、乙方签订人代表乙方所有施工人员签字。

第四条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第五条：本合同一经签字为有效，如甲乙方双方发生纠纷，按照合同执行。协商不了的，可根据本合同向当地人民法院提起诉讼。

甲方签字：__________乙方签字：__________

________年 ________月 ________日 ________年 ________月 ________日

工程雇佣人员责任合同 篇3

工程责任承包协议书

甲方：广州恒艺装饰设计有限公司（以下简称甲方）

乙方：           身份证号：                       （以下简称乙方）

为明确公司、工程监理，施工队之间的责任、权力和利益，使公司的品牌，产品的品质、企业的文化得以进一步的深化和提升，确保公司、工程监理和施工队三方有章可依、违章必究、政令畅通、禁令行止，特订立此责任承包协议。

一、乙方责任承包人的资格与条件：

1.  具有从事装饰工程管理两年以上的管理经验，特别是具有中大型工装装修经验。

2.  具有高中以上学历或具有工程监理证书、工程师以上的资格证书。

3.  在社会上或在公司没有任何劣迹表现，包括违法乱纪的现象，具有以公司为家、以客户利益为重，以工人利益为己任的高尚品质。

4.  具有装饰工程丰富的工作经验、沟通能力、业务知识、包括施工管理、材料知识、文化知识、识图知识、工艺制作及流程、设备、工具等知识的经验；具有监督、检查、指导、服务、协调、沟通等方面的工作能力。

5.  具有较强的施工队伍管理及带队施工的能力。

1)  必须要有固定的施工技术人员，各种人员必须齐全，技术全面，还具有丰富的装饰工程施工经验。所有施工人员必须经公司严格审核、审查、注册、登记、编号、考查和考核。

2)  各工种施工队必须严格遵守公司的各项制度、质量管理规定、安全文明管理规定、检验和检测制度等，违反者公司视情节轻重进行处理。

3)  乙方责任承包人，承包公司工程时，在每单工程结算后抽出1%的结算款作为工程维修保证金，退工程保证金时必须是施工队在公司所承建的最后一单工程结算满一年后，且无任何工程质量问题，以及无任何违法乱纪现象，经主管工程监理，工程部领导审批，上报公司办理退款手续。

二、承包方式：

1.  乙方承包的装饰工程：                                            

2.  承包范围：包工、包料、包运杂费、清洁费、其它一切费用。

3.  工程预算总造价：（详见甲方工程报价单）。乙方完成后，按实际完成工程量进行结算，施工过程中，经甲方和业主双方认可的工程修改报价单与本合同具有同等效力。

4.  工期：按甲方与乙方商定的工期为准。

5.  乙方承包人同时最多只能承包公司2项工程。

三、工程施工管理：

1.   乙方必须严格遵守和执行公司装饰工程《文明施工现场管理规定》及《安全施工管理规定》两规定条例，违者按公司制度处罚，情节严重者惩罚或终止承包合同。

2.   乙方必须严格按照《住宅装饰验收标准》执行，甲方将按照此标准进行严格的验收。

3.   乙方对于不符合四方施工质量、施工标准、施工规范的问题，不管是工地文明、安全、卫生、防火、防水方面，还是技工手工工艺方面，凡是不合要求的，限期整改，不整改者，处以重罚，给公司造成损失的由责任承包人负责，工程结算一年内，工程出现质量问题（在公司维修保证书范围内）在业主提出一周内乙方承包人必须负责维修，否则公司安排人进行维修，并从工程维修保证金中扣除维修费。

4.   乙方在责任承包工程期间，凡出现重大安全、质量责任事故，甲方不仅追究乙方经济责任，还要追究其行政责任，违反法律法规者，将移送司法机关处理，并终止责任承包合同，取消责任承包资格。

5.   乙方在责任承包工程期间，凡出现媒体曝光事件，给公司名誉等受到极大的损害，甲方将终止责任承包合同，不退回工程维修保证金，还要追究其经济和行政责任。

6.   所有现场施工人员必须服从公司的监督、检查、指导。对公司或业主提出的工程问题及工艺要求，如得不到落实，公司有权对施工责任承包人按规定处罚，甚至终止责任承包合同。

7.   乙方责任承包人，对所负责的施工队伍所用的技术工人必须以公司员工的身份出现，如公司检查发现不了解公司的情况、文化、品牌、等方面或业主发现不是公司的技术工人，公司有权对责任承包人进行处罚，甚至终止承包合同。

8.   乙方不得以任何借口、理由或形式将甲方的装饰装修工程转包给其他方，否则甲方将终止责任承包合同，不退回工程维修保证金，还要追究其经济和行政责任。

9.   严禁乙方责任承包人及施工人员与他人谈及工程承包、转包、报价、设计、经济信息等原则性问题，在任何情况下，不得以第二、第三人称称呼公司，如“你们公司”“他们公司”，如出现则处以罚款。

10.乙方责任承包人及施工人员必须证件齐全及办理公伤理事故保险（公司可协助办理），费用处理；如不办理，出现的所有问题及公伤事故由责任承包人负责并承担所有费用，工人出入证和放行条由乙方责任承包人负责办理。

11.公司对乙方责任承包人所承包的工程，不再对技术工人管理进行安排。

12.乙方责任承包人不得炒单，不得私自做工程项目，不得接业主钱物，一经发现，甲方将终止责任承包合同，不退回工程保证金，还要追究经济和行政责任。

13.在施工过程中，乙方责任承包人应及时发现合同报价单中的漏项或工程量不足，及时向工程部报告并填写工程变更通知单，通知业主签字认可。

14.乙方责任承包人要会同公司工程部对所承建的装饰工程各项目进行登记、丈量，列出工程结算清单，如发现有漏项或工程量不足，甲方将以合同的价格对漏项或工程量不足进行计算工程金额，由乙方责任承包人全额赔偿，并处以100%处罚，且取消责任承包合同，没收一切保证金（公司认同或赠送的除外）。

15.乙方责任承包人所承建的装饰工程完工后，必须经公司工程部全面验收，并把验收单交给客户签字认可，否则一律不与责任承包人结算，或按不合格工程论处。

16.与客户结算完毕后，乙方责任承包人与施工队伍结算时有争议的部分，由工程部进行协调处理，此项工作完成后公司与乙方责任承包人进行结算。

17.工程预算中的折扣优惠，甲、乙双方按扣点方式共同分摊。对业主扣款事项和金额（工程质量、材料质量、安全、工期、服务等方面），则由乙方责任承包人全额承担赔偿，或根据实际情况视情节轻重，由工程部审核，报公司批准进行减、免处理。

18.所有施工人员在上班期间必须统一着公司服装，所有工程项目的管理制度、形象宣传必须统一按公司规定。

19.乙方责任承包人必须按照规定工期完成工程，否则延期按100元/天，从工程款中扣除。如业主材料不到位或工程增加可向公司申请延长工程期限。

四、收、付款方式：

1.   根据先期的预算，甲方负责向业主收取预算金总额的10%作为定金。

2.   乙方施工人员进场三日内，乙方应按照合同规定要求业主催交总预算金额的30%，按甲方指定的账户或指定地点及财务人员承兑。甲方在乙方水电基本完成后，付乙方总预算金的15%。

3.   在乙方泥水、电工基本完成，木工进场前向业主催交总金的40%，其中甲方付给乙方总预算金中的20%。

4.   在乙方木工基本结束，油漆、扇灰工程开始前，乙方向业主催交总预算的15%和增加项目的80%，并按结算总造价，甲方收取总造价的           %（包括以前所收的款项，另加1%作为乙方的维修保证金）剩余部分为乙方全部所得。

五、收取工程扣点方法：

1.   工程总造价（结算）叁万元（￥30000.00元）以上（含叁万元）（￥30000.00元），甲方收取工程总造价（结算）的30%。

2.   在工程总造价（结算）叁万元（￥30000.00元）的基础上，每增加造价肆千元（￥4000.00元）甲方在原收取总造价（结算）的30%基础上，加收1%，即总造价（结算）的31%，（例：34000.00元，收取点31%；￥38000.00，收取点32%），以此类推。

3.   工程总造价（结算）伍万元（￥50000.00元）（含伍万元<￥50000.00>）甲方收取总造价（结算）的35%。

4.   在工程总造价（结算）伍万元（￥50000.00元）的基础上，每增加造价（结算）壹万元（￥10000.00元），甲方在原收取总造价（结算）的35%基础上，加收0.5%，即总造价（结算）的35.5%，（例如：￥60000.00元，收取点35.5%；￥70000.00元收取点36%等），以此类推。

5.   工程项目在没有泥水工程的情况下，在伍万元（￥50000.00元）以内（含伍万元<￥50000.00元>）,甲方在收取总造价（结算）35%，总造价（结算）每增加壹万元（￥10000.00元）的情况下，甲方参照本条款第四条收取的方法。

6.   工程总造价（结算）在拾伍万（￥150000.00元）以上（含拾伍万元<￥50000.00元>）甲方收取总造价（结算）的40%。

六、施工材料的控制和管理：

1.   乙方责任承包人工程所用的工程材料，必须按照合同书、报价单和施工图纸规定和确定的材料，包括材质、品牌、规格、性能、质量等必须达到所规定的要求，违者重罚。

2.   除公司规定或同意乙方责任承包人自行采购的材料外，其它工程材料都应到公司规定的材料采购点采购，乙方责任承包人无权随意采购，违者给予重罚。

3.   乙方责任承包人未经公司同意私自采购的材料，甲方不予认可，并进行100%处罚，从工程维修信誉金中扣除。

4.   乙方责任承包人私自采购的材料，甲方有权将所承建的工程项目拆除，损失由责任承包人100%负责，并根据情节的轻重进行100%－500%的处罚。

5.   本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

6.   本协议自签订之日起生效。

本合同的全部文本，甲方拥有最终解释权。

甲方：广州恒艺装饰设计有限公司                  乙方：                       

年     月     日                                 年     月    日

恒艺装饰关于木制品防潮处理补充协议

一、门套、窗套基层木板与墙面接触面一定要做防潮处理，项目内容包括以下几点：

1.   墙面做好防水处理。

2.   在墙面上铺两层防潮棉垫。

3.   门套与墙面之间接触面刷防潮清漆。

4.   门套与地面之间留12.5px打玻璃胶收口。

做法示意图如下：

二、木制品与墙面、地面之间所做防潮处理，项目内容包括以下几点：

1.   墙面、地面做好防水处理。

2.   柜台背板、底板刷好防潮清漆。

3.   在背板、底板上粘贴两层防潮棉垫。

4.   在柜台背板两边加上刷好防潮清漆的小木方。

5.   保证木制品与墙面、地面之间有一定的空隙。

6.   木制品柜台与水泥墙面之间的空隙在合理的位置钻透气孔。气孔位置如附图：

注：根据：工程责任承包协议书：第三条第4项第2小项的协议规定，在防潮方面不管业主是否同意增加该项目，都要严格按照公司防潮要求进行施工，若违反规定及质量未达标者，勒令整改并罚款100－20__元，加扣3%的工程维修保证金。

甲方：恒艺装饰设计有限公司                       乙方签字：                  

年    月    日